隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬篇一

一、合同期限自________年____月____日起至________年____月____日止。合同期滿，本合同自行終止。如甲方需要繼續留用，經乙方同意，雙方可以續訂合同，并辦理鑒證手續。

二、生產（工作）任務甲方根據生產（工作）需要，安排乙方在_________崗位，承擔_________臨時生產（工作）任務。乙方若同意，須服從。在合同期內甲方因調整生產（工作）任務，需要變更乙方的崗位和任務，需經乙方同意。如乙方不同意，可提出辭職，雙方辦理解除合同手續。

三、勞動時間與勞動報酬

（一）勞動時間：甲方實行每周____日，每日_________小時工作制。嚴格控制加班加點，確因生產（工作）需要加班加點的，應控制每日加班不超過_________小時，每月加班不超過_________小時，加班要提前通知乙方，由甲乙雙方商定，按規定發給加班加點費。

（二）勞動報酬：按國家有關規定和單位的實際情況，根據乙方的崗位和承擔任務，甲乙雙方協商定為每日_________元，每月_________元。加班工資，按不低于國家規定的標準執行。獎金，根據單位效益和勞動貢獻，定期發給。實行計件工資制的，月工資按計件單價結算。具體辦法在本合同雙方約定欄中約訂。從事夜班的，應發給夜餐費_________元。

（三）在合同期間，如發生停工待料情況，甲方每天發給乙方基本生活費_________元。

四、勞動保護、保險福利待遇

（一）從____鎮招用的臨時工，實行社會養老保險制度。保險金繳納辦法與單位勞動合同制工人相同。繳納養老保險費，每月甲方負擔_________元，乙方負擔_________元。乙方繳納金額，先由甲方統一支付，后在其當月工資中扣除。乙方如符合招工條件，單位又有指標，可招為勞動合同制工人，所繳納的養老保險可隨同轉移，合并計算繳費年限。

（二）乙方因工死亡待遇及因工負傷在醫療期內的待遇與合同制工人相同，因工負傷醫療終結，由勞動鑒定委員會確定其傷殘程度。

（三）乙方患病或非因工負傷，醫療期最長不超過_________個月。醫療期內待遇應當與合同制工人同等對待，傷病假期間，由甲方酌情發給生活補助費。乙方在甲方工作半年以上，醫療期滿尚未痊愈被解除勞動合同的，由企業發給一次性醫療補助費_________元，乙方死亡的，甲方應發給喪葬補助費_________元，一次性發給供養直系親屬救濟費_________元。

（四）乙方在甲方工作________年以上，重新簽訂合同的，甲方應按國家規定安排乙方探親，服務每滿________年假期為_________天；乙方如遇婚、喪、女工懷孕、分娩、哺乳，甲方應按規定安排假期。上述假期為有薪假期，超出規定日期的，經批準按事假處理。

（五）根據工作崗位需要，并參照國家有關規定，甲方發給乙方勞動保護用品。從事起重、電焊、司爐等特殊工種作業的，需持有關部門核發的《專業崗位操作證》方可上崗。

五、勞動紀律

（一）按時上下班，不得遲到早退。

（二）嚴格遵守操作規程，保證生產。

（三）愛護單位財產，不無故損壞公物。

（四）上班工作（生產）時間不得做私事，不得做與生產工作無關的事

建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬篇二

甲方： 210國道延安東過境姚店至三十里鋪二級公路8標乙方：根據合同的有關規定，為加快工程的進度，結合本工程的具體情況，甲方將標段內部分擋墻砌筑的勞務委托給乙方施工，經雙方實地踏勘，本著自愿、平等、互惠、公平和誠信的原則，雙方達成以下各項條款的共識，依照執行。

一、工程名稱：漿砌擋土墻工程 。

二、工程范圍和內容：1 、范圍內擋土墻工程施工；2 、工作內容： 清基、排水、擋墻基礎砌筑、墻身砌筑、砌體勾縫、泄水孔、伸縮縫、沉降縫等所有相關內容的施工；3 、承包方式： 本工程實行包工不包料的包干方式承包，用于工程的砂子、水泥、片石主要材料及其他輔助材料由甲方供應，乙方負責工程施工事宜；4 、工程價款 ：按實際量測砌筑數量（基礎元

3 ，墻身元 3）施工期間不再發生除本單價以外的任何其他費用；5 、計量方式： 由甲方組織驗收合格后，對合格的工程進行結算。乙方進場后，甲方不向乙方支付預付款。

6、乙方必須按甲方排出的進度計劃組織足夠人力進行施工，技工、力工進場人數按甲方要求人數進場，同時乙方必須保證最低進場 人，并按甲方進度要求增加施工人員，以確保工程進度。如果進度計劃完不成并且施工人數達不到項目部要求的人數，甲方按規定人數每少一人每天罰款100元或有權不經乙方同意自己另外安排人員或其他施工隊伍來完成；

7、每個分項工程如果乙方不能按甲方要求的時間開工和完工，甲方有權作出相應的經濟處罰，處罰標準按情節輕重每天可處以0元。嚴重者甲方將解除合同，所增加的費用（按雙倍計）在乙方工程款或結算款中扣除。

8、不論發生任何情況，乙方不可能用停工或變相停工方式來要求甲方處理，在停工期間，每停工一天，甲方將扣乙方工程款5000元作為賠償由于乙方停工給甲方帶來的經濟與聲譽損失，此款可以當月扣或者在結算中扣除。連續停工三天時，甲方從停工第三天起有權另選施工隊伍進場施工。乙方作自動退場處理。

9、乙方自動退場，甲方將乙方所剩的工程款全部作為乙方的賠償金賠償給甲方，彌補甲方的各項損失。10 、如果因業主及甲方原因延誤工期，經甲方簽證后，工期相應順延。

三、質量標準凡因乙方原因造成工程質量達不到驗收標準，乙方必須在甲方規定時間內無償返工直至達到質量驗收標準，否則甲方不予驗工計價。勒令不改者，甲方有權提前單方面解除合同，同時乙方負責承擔由此給甲方造成的所有損失。

四、管理要求

1、乙方在施工期間必須服從甲方人員的管理，遵守甲方制定的各項規章制度。在施工現場中，服從甲方相關人員的調配、安排，服從甲方對制度、質量和安全的管理。

2、乙方必須服從管理處與監理辦相關人員的監管 。

五、安全生產、文明施工管理要求

1、嚴格執行國家頒布的各項政策和安全法規、規程，及其它相關的標準、規范。遵守甲方制定的各項安全、文明施規章制度，服從甲方相關人員的管理。

2、若乙方在生產過程中由于違反各種規章制度而引起現場的安全事故，乙方負全部責任 ；并由此導致政府相關部門、管理處與監理辦的處罰的由乙方自行負責，同時甲方將追究乙方責任。

六、雙方責任

1、甲方責任

①負責技術交底和施工控制測量及對乙方的施工進行監督、指導、檢查。

②按期召開生產調度會，及時解決施工中出現的問題，按月下達施工生產計劃，并檢查落實情況。

③對乙方的施工進度、質量、安全進行檢查、監督。對不合格工程有權責令乙方返工，并賠償經濟損失。對屢次整改無效的，視為乙方違約，甲方有權終止合同并責令其無條件退場。

④對乙方所完成合格工程量進行驗工計價。

⑤工程量按實際收方工程量計量。

⑥提供施工現場工作場地、施工便道及片石砌筑場地。

2、乙方責任

①嚴格按照施工設計圖紙和國家及交通部頒發的施工規范、技術要求組織施工，完成甲方下達的施工生產計劃。遵守國家、地方公司和甲方的有關政策規定、要求，文明施工達標，材料堆放整齊，創建標準化工地。隨時接受甲方、管理處及監理的技術指導和監督檢查。

②承擔由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切損失。

③加強文明施工，保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到合同條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。做好施工現場的環保、防火、防盜、防洪、照明、保衛及安全防護設施工作。

④自行負責現場人員的食宿安排。承擔所屬人員的調遣、撤場等全部費用。乙方內部發生勞資糾紛，甲方不承擔任何責任，并追究乙方責任。同時甲方有權扣除乙方的工程款直接撥付工人工資。在施工中應聽從甲方的統一指揮，自覺搞好和其他單位的關系。

⑤乙方不得隨意提出退場，如果因自身原因中途主動退場，視為乙方違約，因此造成甲方工程施工的一切損失由乙方賠償。

⑥乙方自備的小型機具（如砂漿攪拌機等）必須符合國家現行技術及安全標準。在使用過程中，必須加強維修及保養工作，不能影響工程質量與進度。乙方砌筑片石時，要合理下料，要充分利用原材料如砂子、水泥、片石等。

⑦每施工完一道工序，經甲方和公司技術人員及監理工程師檢驗合格后，方可進行下道工序施工。應接受甲方及監理工程師的隨時抽查和重點檢查，并提供必要的檢查條件。

⑧配合甲方試驗人員做好各種材料的取樣及試件的制作。

⑨未經甲方允許，乙方不得私接電線，同時應做好安全防護工作，杜絕一切事故的發生。因乙方原因造成的安全事故，一切費用由乙方承擔。

⑩乙方進場的人員及小型機械設備必須滿足施工進度的要求，如果趕工期甲方要求增加機械設備及人員，乙方必須無條件的服從。

七、爭議解決

1、雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則協商解決。

2、如發生經濟糾紛向所在地仲裁部門申請仲裁。

八、其他

1、禁止乙方以任何方式將本工程的全部或部分轉包或分包給他人。

2、本合同承包單價屬于商業秘密，乙方不準泄露。否則甲方將追究乙方的法律責任。

3、本合同自雙方簽字后生效。工程交工驗收合格、工程余款結清，自行終止。

4、本合同未盡事宜，雙方共同協商解決或簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

5、本合同一式三份，甲方執肆份，乙方執壹份，甲方交單位一份存檔。甲

方：

乙

方：簽約代表：簽約代表：聯系電話：聯系電話：簽訂日期：________年____月____日

建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬篇三

合同編號：定做人：

簽定地點：承攬人：

簽定時間：年月日

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限項目名稱及內容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條技術標準、質量要求：

第三條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第四條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第五條加工物的包裝要求及費用負擔：

第六條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第七條結算方式及期限

第八條定作人在年月日前提交定金(大寫)元。

第九條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十一條違約責任：

第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理局協商或調解不成的，按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

第十三條其他約定事項

定作人定作人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：郵政編碼：

承攬人承攬人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：

郵政編碼：

建筑工地加工承攬合同書 建筑工程承包合同與加工承攬篇四

合同編號：定做人：

簽定地點：承攬人：

簽定時間：年月日

第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限項目名稱及內容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)

第二條技術標準、質量要求：

第三條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第四條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第五條加工物的包裝要求及費用負擔：

第六條定做人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第七條結算方式及期限

第八條定作人在年月日前提交定金(大寫)元。

第九條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

第十條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

第十一條違約責任：

第十二條合同爭議的解決方式：本合同在履行爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理局協商或調解不成的，按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。

第十三條其他約定事項

定作人定作人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：郵政編碼：

承攬人承攬人(章)：住所：法定代表人(章或簽字)：居民身份證號碼：委托代理人：電話：傳真：開戶銀行：賬號：

郵政編碼：