高速公路合同
隨著法律觀念的日漸普及,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。合同的格式和要求是什么樣的呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
高速公路合同篇一
甲方:
乙方:
1、 保潔:
1) 路面干凈、整潔,無雜物及散落物;
2) 中央綠化帶清潔、無雜草,活動護欄以下干凈、無雜物;
3) 護欄板、立柱潔凈,局部泥漿等污染物隨時清除,百米標、分流島清潔;
4) 橋梁防撞墻、防眩板清潔,伸縮縫清理干凈徹底、泄水孔及時疏通;
5) 泄水槽暢通無雜物淤塞;
6) 雨雪后路面、橋面積水積雪及時掃除
7) 路肩、邊坡整潔無高草,無白色垃圾污染,邊溝暢通無淤塞;隔離柵網上無雜物。
2、 小修項目:
1) 路面病害坑槽、沉陷、翻漿、裂縫等處理及時;缺失標線隨時補劃;
2) 損壞護欄板、活動護欄、立柱、分流島、彎頭等更換及時
3) 損壞的路肩及道牙、泄水槽修復及時;
4) 防眩板的更換、校正、改裝;
5) 汛期水毀處理;
6) 路面橋面涵頂匝道除雪、融冰。
月
日常養護工程費用共需約 ,保潔實行總價承包每公里 元,小修實行單價承包,具實計量,日常養護費用日清月結,依據甲方考核情況支付養護費用。
(一)甲方責任:
1、 負責審批每月日常養護計劃,及時向乙方下達養護任務;
(二)乙方責任:
3、 服從甲方委派監理的指令,確保施工質量,內業資料完整、規范,上報及時;
5、 施工中的一切安全問題由乙方自負。
根據甲方路政部門對養護施工的安全要求,結合養護實際,對乙方提出如下安全施工管理規定:
1、 未做好施工準備,不具備開工條件,不得上路擺標。
2、 施工不得影響通行,更不得隨意攔停車輛,嚴禁施工造成堵車。
3、 施工車輛不得隨意調頭,逆向行駛或亂停亂放,嚴重老化,帶病機械不得上路。
4、 施工車輛必須懸掛彩旗等明顯標示。車后懸掛施工車輛,隨時停車字樣。
5、 所有現場作業人員必須著反光背心。
6、 施工作業區必須有施工現場負責人在場,并配合有專職安全防護員。
7、 施工作業區錐標應醒目,擺放整齊、規范,設有漸變段。
8、 標牌擺放符合規范要求,間距適當,其中減速牌不少于3個,間距不小于50米。
9、 坑槽開挖后,盡快補上,不得出現打開的作業區無人防護、看管現象,養生路段必須有養生牌。
10、 夜間施工必須有照明設備,并配警示燈。
在合同履行期間,出現任何爭議,雙方應首先通過友好協商的方式解決。如協商不能解決,任何一方均可向合同簽定地的法院提起訴訟。
1、 合同簽訂時間:
2、 合同簽訂地點:
3、 本合同自雙方法定代表人或其授權代表簽字、蓋章之日起生效。
4、 本合同附件與本合同具有同等效力。
5、 本合同在甲乙雙方書面同意的情況下,若就未盡事宜予以修改和補充,則對本合同的任何修改或補充經甲乙雙方簽訂書面合同后,即構成本合同不可分割的部分,與本合同具有同等法律效力。
6、 合同的權利義務終止后,雙方應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。
7、 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
高速公路合同篇二
因甲方承建工程施工任務,需進行道路路面混凝土工程施工,由于工期緊、任務重,乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。為確保工程質量和進度,甲、乙雙方本著互惠互利、平等的原則,依據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規,遵循自愿、誠實守信的原則,就乙方承攬甲方道路路面混凝土工程施工有關事項,經甲、乙雙方充分協商,達成如下協議,以資共同信守:
項目。
(一)承包范圍、道路路面混凝土工程(約米),最終數量以現場實際完成工程數量為準。
(二)主要工程施工內容:
1、道路路面混凝土工程:強度等級
2、道路路面厚度200mm厚,寬度(按圖紙和甲方要求的尺寸施工);
3、澆筑、壓光、壓痕;
4、路面養護;
5、伸縮、縮縫、鋸縫、嵌縫;
6、路面混凝土保護;
凡與道路路面混凝土工程施工相關所有事項均由乙方承擔。
1、工期要求:
開工日期:20xx年月日
竣工日期:20xx年月日
工期總日歷天數天。
2、乙方在甲方要求開工的機械跟上造成施工進度滯后,甲方有權要求乙方整改,拒不整改或可能造成工期延誤時,甲方有權解除合同。由甲方直接組織隊伍進行施工,且造成的一切損失由乙方承擔。
3、工期延誤分清責任方,屬甲方責任造成,則甲方承擔;由乙方造成工期延誤;則由乙方承擔責任,如乙方未按期完成,則按工程總價的%支付違約金。
1、路面混凝土澆筑嚴格按照設計及相關驗收規范組織施工。
2、路面混凝土施工前必須對各班組所有參建人員進行技術交底并簽字確認。
3、模板必須采用定型鋼模,模板支撐牢固,成型后必須做到大
彎園順、小彎取直、線形順直美觀。
4、現場砼必須振搗密實(采用振動棒或振動梁配合平板振動器),現場各班組必須采用磨光機進行磨光、人工二次收面,確保砼表面平整無積水現象。
未按要求的配合比進行拌和時或任意加水者,一經發現處以1000~20xx元每次的罰款。
6、混凝土澆筑后應按要求及時進行養護,并應采用塑料溥膜進行遮蓋保溫、保濕養護,達到一定強度后及時組織切縫,確保無斷板發生,同時各班組必須對成品路面采取保護措施,待混凝土達到設計強度后才能允許重型車輛通過。
1、施工前乙方必須做好進場作業人員的安全教育培訓和交底,施工過程中做好安全防范措施,嚴格按照安全生產要求作業。
2、在現場設置警示標志。
3、負責道路路面施工現場機械及車輛使用管理,嚴格遵守交通規劃及項目部相關規章制度,嚴禁無牌、無駕駛證操作,嚴禁酒后開車。
4、乙方在施工期間,嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》及《四川省安全生產條例》的要求,必須保證現場施工人員的安全,組織合理、指揮得當,在施工時對甲方提出的合理要求,乙方必須按要求執行。施工期間不得是在場內還是場外所發生的安全事故均由乙方負責,與甲方無關。
承包單價:包工元每平方米。
計量方式:按實際完成工程量結算。
經雙方共同商定,乙方嚴格按照甲方要求完成路面砼施工任務,并經省國土資源廳竣工驗收合格后,甲方按每月完成工程量的80%進行支付,其余20%在工程完工壹月內進行支付。
合同簽定后,甲、乙雙方遵照協議執行,不得無故單方面毀約,否則視為違約,賠償守約方合同總價款的10%的違約金。
本合同如發生糾紛,當事人雙方應當及時解決,協商不成時,任何一方可請業務主管機關調解,調解不成時,可申請當地仲裁機關仲裁或向人民法院起訴。
本協議未盡事宜,雙方簽字后生效,具同等法律效力,完工結算付清余款后失效。
甲方:乙方:
甲方代表:乙方代表:
身份證號:
聯系電話:聯系電話:
年月日年月日
高速公路合同篇三
為了貫徹落實×市高速公路建設指揮部和×集團有限責任公司有關標準化工地階段性達標競賽活動實施辦法的通知,切實響應業主“創標化工地,建精品工程”的號召,結合我工地的實際施工情況,項目部組織成立了標化工地創建領導小組,并制定了標化工地創建計劃。
一、項目部組織成立了標準化工地創建領導小組
為有計劃、有組織的搞好標化工地創建活動,強化全體員工的參與和服務意識,規范施工現場管理,增強施工人員安全、文明施工意識,提高施工管理水平,爭創“精品”工程,項目部組織成立了標化工地創建領導小組,領導小組組成成員如下:
標化工地創建領導小組負責標化工地的策劃和組織安排,具體創建工作由工程部負責實施。
二、標化工地創建計劃
(一)項目經理部建設
項目經理部按照申嘉湖管理手冊要求建設,各職能科室、規章制度、生活和辦公環境均滿足標化工地要求。下面將對逐條予以詳細介紹如下:
1、項目經理部大門口設置有醒目、規范的'門牌。項目經理部辦公區設置有經理室、總工室、試驗室、工程部、質檢部、合同部、財務室、辦公室、機料科、檔案室、安全保衛部、會議室,生活區設有活動室、食堂、招待餐廳、廁所、宿舍區。辦公區和生活區按照×管理手冊要求實行了三區分離。
2、項目部各科室均設置有辦公室門牌和工作人員去向牌。辦公室內每天進行整理和打掃,保證室內清潔。
3、項目經理部門口設置了施工總平面布置圖;會議室內墻上設有經理部組織機構圖,質量自檢體系框圖和安全管理體系圖,圖上均附有管理人員照片;會議室和工程部內墻上設有工程進度柱狀圖、工程管理曲線圖;工程部、質檢部和總工室內墻上設有主要工程進度圖。
4、質檢部、安全保衛部、檔案室、試驗室、財務室等科室均設置了部門職責和崗位職責制度;考勤表設置于會議室外墻顯眼位置,提高施工管理透明度;經理室和總工室設有廉政管理制度。文明施工管理制度現已定做,將于10月28日上墻。
5、項目經理部內場地全部采用硬化處理,辦公、生活區采用草坪和花草綠化處理,環境優美。項目部配備專人每天對轄區內衛生進行打掃,并定期對花草進行維護。
6、項目部設有兩個宣傳櫥窗,宣傳項目部工作重點并及時反映工地上的施工亮點。項目部內外還設置各種宣傳條幅、標語及彩旗,營造良好的宣傳氛圍。
7、食堂內廚房和餐廳分離,廚房內全部采用瓷磚鋪砌,食堂炊事班隨時擦洗,保證食堂內整潔衛生。為防止蚊、蠅等影響食堂衛生,食堂和餐廳的門窗均設有紗門窗。尚欠缺的食堂內衛生管理制度已定做,將于10月28日上墻。
8、廁所內采用了半自動沖洗設施,并有專人每天對廁所進行清洗和維護,保證廁所內衛生、整潔及排污處理得當。
(二)工區駐地建設
路基工區和橋梁駐地為租用民房,預制場駐地為自行建筑拼裝式活動房,駐地周圍均整潔、衛生,駐地辦公區、生活區和生產區分離。
(三)施工現場管理
1、沿線設有臨時施工便道,便道寬4.5米,每20米設置匯車臺,便道平整、無積水,項目部共有3輛灑水車負責便道養護,防止灰塵污染影響居民生活。沿線有四座便橋:三座鋼便橋,一座木便橋。均通過受力計算,滿足施工通行要求。施工便道與地方道路交叉處均設有安全標志,如:前方施工,請注意安全;非施工車輛及人員不得進入等。
2、因我標段離碼頭較遠,借用地方道路較多,線路較長,和周邊村莊相互干擾較大,尤其是×道路。該道路為園區旅游景點重要通道,旅游參觀車輛較多,為了不影響該園區的正常營業,項目部安排專人對該道路上車輛漏撒的滴漏物進行清掃,對局部損壞的地方及時予以修復。
3、我標段已填筑路基線性順直,路基頂面平整,橫坡滿足設計要求,邊坡穩定。臨時排水溝除一工區局部需采用抽排外,其余完全暢通。沉降觀測板按照設計要求埋設,采用振動夯人工夯實,且周圍設置50x50x20cm方堆對沉降板進行圍護。全線路基右側設有面朝便道的里程樁號牌、報驗牌及構造物各部位標志牌。
4、我標段目前結構物施工主要有樁基、承臺、墩柱和蓋梁施工,施工現場模板和其他各種材料、設備積聚較多。項目部已對各操作面進行了全面整改,對各種材料、設備擺放位置進行了現場規劃和設計,并要求在施工中做到工后場清。因目前我標段尚無高空作業施工,沒有搭設支架情況。
5、預制、拌和站
根據工地實際施工情況,項目部設有預制場(自帶拌和)和集中拌和站,考慮結構物施工的合理性,預制場和拌和站位置設置于本合同段中心位置處。
(1)預制場內材料堆放區、拌和區、作業區、模板、鋼筋制作區均明顯分開。場內主要作業區、堆放區及場內道路整潔、適宜。
(2)預制、拌和場內不同規格砂石材料均采用磚墻嚴格分檔、隔離堆放,無混堆現象。
(3)預制、拌和場各種規格砂石料設立了原材料標志牌,注明了原材料名稱、規格、數量、產地和檢驗狀態等內容。
6、現場施工材料根據檢驗狀態分別堆放,對于檢驗不合格的材料清理出場外,鋼筋和袋裝水泥等主材采用簡易遮棚存放。
設置了標準化工地受監牌和各種宣傳牌。
8、箱涵等涉及安全的施工場所采用了安全警戒線圍護,并在旁邊設置安全警示標牌。
9、項目部根據實際施工需要,合理借用土地,選用滿足樁基施工需要的泥漿池,避免泥漿對周圍環境造成污染。泥漿池均采用了安全警戒線圍護,對于離居民區較近的泥漿池采用了警戒線和安全網一起維護,并在泥漿池周圍設置安全警示標牌。
10、文明施工
(1)對于有振動和噪音的施工機械盡量避免晚上施工,或根據居民生活情況在不影響居民的情況下適當加班。
(2)施工人員均按照要求穿工作服、戴安全帽、佩工作牌上崗,施工人員無赤膊、穿拖鞋和無無關人員擅自進入施工現場等現象。
我標段標化工地創建工作大部分已完成,個別欠缺工作將于10月28日全部完成,敬請標化工地考評領導小組到我標段予以指導和考評。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點擊下載文檔
搜索文檔
高速公路合同篇四
甲方: 法人代表:
乙方:
年 月 日至工程全部完工結算完畢自行終止。
全過程承包,招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔,自負盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結算條款進行結算。
2、所有工程竣工結算,經甲方授權委托以甲方名義,由乙方負責辦理,乙方認可并承受由其負責辦理的工程結算結果。
3、甲方按結算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業稅、個人所得稅等按國家相關規定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務統一做帳,工程款(進度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內將工程款匯給乙方指定帳戶。超過7個工作日,甲方向乙方承擔按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息,由劉建光個人財產擔保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合,如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款),甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。
本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
高速公路合同篇五
目前,國家基礎設施建設腳步日益加快,高速公路等工程成為國家重點扶持建設項目。但其合同管理由于受到工程建設復雜性等因素的影響,而對其提出了極高的要求,全面實行計量支付將成為突破高速公路合同管理瓶頸的重要途徑。
合同管理計量支付的主要作用在于真實反映出工程建設現狀,幫助實現預期的質量、進度與投資目標[1]。對于高速公路工程而言,只依靠承建單位給出的工程量清單并不能完全代表實際的工程量,因此實際工程量需要采用計量方法進行獲取與表達。通過計量支付的合理施行,可為工程合同管理實現科學化管理目標,提高管理水平提供條件,因為計量是了解工程建設質量的有效手段,對幫助工程建設方及時發現問題,并采取有效措施予以處理等有重要作用與意義,而且還能使工程的承建方更為準確、深入地了解工程進展,從而為各類工作順利開展奠定基礎,對保障工程的整體質量與進度同樣有重要意義。從計量支付自身角度講,它具有程序化、規范化和標準化等特征,可以提高工程建設方面的操作規范性與管理有效性,還能起到降低施工成本的作用,在成本控制投資回報中也發揮著重要作用[2]。通過以上分析可知,計量支付意義重大,并非局限于處理工程建設方和承建單位之間關系這一方面,而是從工程整體的角度確保工程得以順利實施,因此必須對計量支付予以高度重視。
2.1工程預付款
高速公路工程的合同管理計量支付預付款可分為兩個方面,分別為開工預付款和施工機具設備、材料預付款。其中,開工預付款是指由業主或工程建設方向承建單位提供用于開工建設的費用,在大多高速公路工程中,開工預付款的數額占總合同價的10%左右,承建單位與工程建設方達成協議并簽署合同后,需向建設方提供獲取開工預付款的保函,而工程監理則需在此時向承建單位提供不少于70%的開工預付款,余下部分在承建單位的合同指定施工機具設備進場以后再予以支付。當實際開工預付款超出總合同價10%且低于30%時,需按照進度比例在每月中期支付證書當中予以扣回[3]。施工機具設備材料預付款同樣是由業主或工程建設方向承建單位提供的無息貸款,主要用于施工機具設備材料的購置和租賃,該款項支付需嚴格按照合同條款規定進行,同時施工機具設備材料預付款對應的預付條件需滿足現行規范要求,并要求承建單位提供購置與租賃機具設備材料的單據,同時保存好已進場的施工機具設備材料,避免損壞。
2.2建立工程計量支付臺賬
考慮到高速公路工程的計量和支付實際工程量較大,為對工程量進行準確統計,需建立一個工程計量支付臺賬,臺賬的建立需要借助各項計量資料和計量支付憑證,在使用這些資料前應通過業主審批[4]。以某高速公路工程為例,工程設有施工部18個、咨詢單位6個,項目開工前,各部門需對其建立變更和施工圖臺賬,以此保證變更處理有效性。變更經有效處理之后,各部門可以及時發現合同清單和施工圖清單之間存在的差異,為計量支付提供正確指導,很好地防止了重復計量等問題的發生。后續通過對施工資料的深入分析了解到,采用以上處理方法后,可對項目投資進行有效控制,說明建立工程計量支付臺賬十分必要。然而,臺賬種類有很多,如清單計量臺賬、變更計量臺賬與計量支付臺賬等,對此在實際工作中需要對工程清單主要內容進行明確,以此確保臺賬中填寫的內容準確無誤。而在對臺賬進行編制的過程中,還需重點考慮格式等方面的差異,使臺賬內容簡潔扼要,從而更好地幫助工作人員控制工程質量和進度。
2.3工程清單計量支付
按照現行技術規范要求,計算承建單位已經完成且滿足建設標準的實際工程數量,同時要求在進入施工現場以前由承建單位對施工圖紙及工程量清單實施審核,若通過審核發現存在問題,應以變更形式制定補充合同,最后調整清單中的實際工程量。工程清單計量支付時若發生未能填入單價等情況,則此類單價及細目的費用應視作已經包含在總價當中,并向工程監理提出全面審核工程量清單的要求,避免產生重復計量,從而確保計量支付的可靠性與準確性[5]。
2.4變更計量支付
目前,我國很多地區的政府部門都在不斷強化高速公路工程等重點項目的項目管理,提出工程設計變更方面的變更程序及變更要求,促使工程承建單位必須根據明確的變更程序實施上報審批,而政府等其他部門在審批制度要求下對工程變更進行嚴格的審批,同時確定變更所需金額[6]。工程承建單位與建設方需要根據由政府給出的變更所需金額再次制定并簽署補充合同,在原合同與工程量清單中納入需要進行變更的項目,最后由工程監理按照新制定的合同及工程量清單要求向承建單位計量支付。
2.5保證金抵扣與返還
保證金是指由工程監理根據合同要求,從承建單位應得款項中暫扣一部分作為特殊款項,在承建單位履行工程合同所有條款后即可返還此特殊款項[7]。保證金標準一般為總合同價5%左右,保證金抽取多是在中期支付證書的已完畢價款當中進行,在保證金數額達到要求后完成扣款,保證金主要支付因存在質量問題而支付的額外費用,這些費用只由承建單位一方承擔[8]。比如,某工程項目施工時承建單位未能按照監理要求進行,導致產生質量問題或缺陷,對此建設方有權雇傭其他單位完成余下工作,而因此產生的費用需由該承建單位承擔,即從保證金中扣除。
計量支付是高速公路建設管理的主要環節之一,它能體現出建設方、承包方與監理方三方職責,并通過對計量支付、工程變更、工程索賠與違約處罰等相關數據的分析,反映工程建設及資金使用情況,為項目管理提供可靠依據。因此,計量支付對加快施工進度、保證施工質量、實現預期成本控制目標等均有重要作用,而且也是實行制度化與規范化合同管理的有效舉措。
[4]羅柱,張文濤.論高速公路工程合同管理中的計量支付工作[j].黑龍江交通科技,20xx(9):168.
[5]劉鑫.淺談高速公路工程合同管理中的計量支付工作[j].經營管理者,20xx(1):321.
[6]何丹.高速公路工程合同管理中的計量支付探討[j].江西建材,20xx(10):242.
[8]華文娟.高速公路工程合同管理中的計量支付工作[j].科技與創新,20xx(8):85.
高速公路合同篇六
乙方(施工責任方):________
甲方承建之__場地準備___,現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容,具體為:站、區間交通設施部分工程。
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的___80_____%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3.乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
1.甲方責任:
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2.乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結算總價的___8_____或___50000_____元向甲方支付罰金。
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據業主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內按___6_____%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金:質保金按工程總造價的_ _5_____%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收____5____年后,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知___7_____日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價_20___%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
高速公路合同篇七
發包方:____________(以下簡稱甲方)
承包方:____________(以下簡稱乙方)
為做好____________養護工作,使養護管理工作專業化、規范化,提高高速公路養護質量,改善高速公路的通行服務水平,根據《中華人民共和國公路法》等有關法律法規和規定,雙方就____________的維修保養工作委托給乙方承包事宜,經過友好協商達成如下協議。
一、維修保養范圍
甲方所管轄的項目資產范圍,即____________征地紅線圖以內主線___公里(起點_____,終點____),收費廣場及匝道的車道折合里程____公里,維修保養總里程______公里,統一委托乙方維修保養。
二、維修保養內容
維修保養內容包括:日常保潔及小修保養,具體內容如下:
1、日常保潔:指高速公路經常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養護和日常巡查工作。
路基、路面保潔工作內容:路面清掃;清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾;清除路面積水;交通事故現場清潔,小面積油污處理,以及有關廢棄物的處理工作。
清理、清疏工作內容:橋梁、涵洞構造物(包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋臺)異物清理;墩臺雜物清理;排水系統(包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井)以及廢棄物的處理工作。
日常巡查工作內容:包括路基坍塌、沖刷;路面坑槽、裂縫、積水、
唧泥等病害;橋梁、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統;沿線交通設施的完好狀況;以及綠化的病蟲害、管養情況等。
2、小修保養:是指高速公路及配套設施的各種輕微病害的處理工作,是主要以人工消耗為主的維修保養工作。
路基:排水設施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復維修與加固工作。路面:包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復維修和保養工程。
中央分隔帶:路緣石、方磚等的更換維修工程,單點維修在1m范圍內。
橋梁:橋梁支座保養、墩、臺清理;伸縮縫兩側剛性帶鋼筋混凝土維修;橋梁梁板輕微裂縫封閉。
生活管理區:綠化、道路及垃圾堆放點的定期清理。
綠化:包含收費站等站區、中央分隔帶及沿線的灌喬木和花草等綠化工程的保養,主要工作為修剪、除雜草、松土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補植。
三、維修保養工程質量
乙方應嚴格按照公路水泥混凝土路面養護技術規范(__________________)、公路橋涵養護規范(__________________)、公路隧道養護技術規范(__________________)、公路養護安全作業規程(__________________)的要求進行高速公路的養護作業,及時完成路基、路面、結構物及其沿線附屬設施的修復,確保高速公路及附屬設施的運營處于良好的狀態。維持良好的路容、路況、路貌,保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”,使____________的養護工作達到優良水平的要求。
甲方:______
_________年_________月_________日
乙方:______
高速公路合同篇八
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
高速公路合同篇九
發包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條合同依據
本合同的法律依據是《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110kv變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容
一、工程名稱:清鎮寒坡嶺110kv變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮寒坡嶺110kv變電所內。
三、工程范圍及內容:
1:清鎮寒坡嶺110kv變電所防雷接地安裝。
2:清鎮寒坡嶺110kv變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條雙方協作事項
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有有關部門進行中間驗收。
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條工程造價
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)
乙方:
負責人:(簽章)
負責人:(簽章)
日期:
高速公路合同篇十
高速公路做為承載著我國國民經濟的主干道目前在我國的國民經濟中扮演著越來越重要的角色,因此簽訂高速公路施工合同需要注意什么呢以下是小編為大家整理的高速公路施工合同范文,歡迎參考閱讀。
高速公路施工合同范文1
甲方:
乙方:
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 工程內容:
1、 保潔:
1) 路面干凈、整潔,無雜物及散落物;
2) 中央綠化帶清潔、無雜草,活動護欄以下干凈、無雜物;
3) 護欄板、立柱潔凈,局部泥漿等污染物隨時清除,百米標、分流島清潔;
4) 橋梁防撞墻、防眩板清潔,伸縮縫清理干凈徹底、泄水孔及時疏通;
5) 泄水槽暢通無雜物淤塞;
6) 雨雪后路面、橋面積水積雪及時掃除
7) 路肩、邊坡整潔無高草,無白色垃圾污染,邊溝暢通無淤塞;隔離柵網上無雜物。
2、 小修項目:
1) 路面病害坑槽、沉陷、翻漿、裂縫等處理及時;缺失標線隨時補劃;
2) 損壞護欄板、活動護欄、立柱、分流島、彎頭等更換及時
3) 損壞的路肩及道牙、泄水槽修復及時;
4) 防眩板的更換、校正、改裝;
5) 汛期水毀處理;
6) 路面橋面涵頂匝道除雪、融冰。
四、 養護期限:月
五、 工程造價及付款方法:____日常養護工程費用共需約 ,保潔實行總價承包每公里 元,小修實行單價承包,具實計量,日常養護費用日清月結,依據甲方考核情況支付養護費用。
六、 雙方責任:
(一)甲方責任:
1、 負責審批每月日常養護計劃,及時向乙方下達養護任務;
(二)乙方責任:
3、 服從甲方委派監理的指令,確保施工質量,內業資料完整、規范,上報及時;
5、 施工中的一切安全問題由乙方自負。
七、 安全施工:
根據甲方路政部門對養護施工的安全要求,結合養護實際,對乙方提出如下安全施工管理規定:
1、 未做好施工準備,不具備開工條件,不得上路擺標。
2、 施工不得影響通行,更不得隨意攔停車輛,嚴禁施工造成堵車。
3、 施工車輛不得隨意調頭,逆向行駛或亂停亂放,嚴重老化,帶病機械不得上路。
4、 施工車輛必須懸掛彩旗等明顯標示。車后懸掛施工車輛,隨時停車字樣。
5、 所有現場作業人員必須著反光背心。
6、 施工作業區必須有施工現場負責人在場,并配合有專職安全防護員。
7、 施工作業區錐標應醒目,擺放整齊、規范,設有漸變段。
8、 標牌擺放符合規范要求,間距適當,其中減速牌不少于3個,間距不小于50米。
9、 坑槽開挖后,盡快補上,不得出現打開的作業區無人防護、看管現象,養生路段必須有養生牌。
10、 夜間施工必須有照明設備,并配警示燈。
八、 爭議的解決
在合同履行期間,出現任何爭議,雙方應首先通過友好協商的方式解決。如協商不能解決,任何一方均可向合同簽定地的法院提起訴訟。
九、 合同生效與終止
1、 合同簽訂時間:
2、 合同簽訂地點:
3、 本合同自雙方法定代表人或其授權代表簽字、蓋章之日起生效。
4、 本合同附件與本合同具有同等效力。
5、 本合同在甲乙雙方書面同意的情況下,若就未盡事宜予以修改和補充,則對本合同的任何修改或補充經甲乙雙方簽訂書面合同后,即構成本合同不可分割的部分,與本合同具有同等法律效力。
6、 合同的權利義務終止后,雙方應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。
7、 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
高速公路施工合同范文2
(發包人名稱)(以下簡稱甲方)
(承包人名稱)(以下簡稱乙方)
山西忻阜高速公路建設管理處 (發包人名稱,以下簡稱發包人)為實施 (項目名稱),已接受 ____省工程有限公司 (承包人名稱,以下簡稱承包人)對該項目 第三 標段施工的投標。 發包人和承包人共同達成如下協議。
1.第標段由至,長約,主要工程內容為隧道供配電照明、通風系統工程,(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。
2.下列文件應視為構成合同文件的組成部分:
(1)本協議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);
(2)中標通知書;
(3)補遺書;
(4)投標函及投標函附錄;
(5)項目專用合同條款;
(6)____省公路行業標準專用合同條款;
(7)公路工程專用合同條款;
(
8)通用合同條款;
(
9)技術規范;
(
10) 圖紙;
(1
1) 已標價工程量清單;
(1
2) 投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;
(1
3) 根據承諾提供的詳細人員、設備清單;
(1
4)施工組織設計安排;
(1
5)農民工工資支付承諾書;
(1
6)其他合同文件。
3.上述文件互相補充和解釋,如有不明確或不一致之處,以合同約定次序在先者為準。
6.34元)。
5.承包人項目經理:
。承包人項目總工:
。承包人主管施工副經理
6.工程質量符合 合格 標準。
7.承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。
8.發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。
9.承包人應按照監理人指示開工,工期為____日歷天。
10.本協議書在承包人提供履約擔保及信用保證金后,由雙方法定代表人或其委托代理人簽署并加蓋單位章后生效。全部工程完工后經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書后失效。
1
1.本協議書正本二份、副本 陸 份,合同雙方各執正本一份,副本 叁 份,當正本與副本的內容不一致時,以正本為準。
1
2.合同未盡事宜,雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
高速公路施工合同范文3
甲方:______ ___
乙方(施工責任方):________
甲方承建之__場地準備___,現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執行:
一、工程內容
按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容,具體為:站、區間交通設施部分工程。
二、方式
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的___80_____%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理,遵守甲方現場的各項管理及規章制度,做到文明施工、安全施工。
2.乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內,未經甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。
3.乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1.甲方責任:
(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。
(2)負責安排乙方工作量及現場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。
2.乙方責任:
(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。
(2)強化本施工隊伍的安全生產教育,嚴格按操作規程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
(3)工人進入施工現場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
(4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場,未經項目經理同意不得擅自離開工地。
(5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數穩定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
(8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。
(9)乙方不得將依據本責任書取得,經甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
(10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準
工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期____日,按結算總價的___8_____或___50000_____元向甲方支付罰金。
七、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據業主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內按___6_____%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
(2)質保金:質保金按工程總造價的_ _5_____%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收____5________年后,據實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知___7____日內派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經濟損失外,還應向甲方支付工程總造價_20___%的違約金。
(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份,甲、乙方執一份,具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
返
高速公路合同篇十一
甲方:
法人代表:
乙方:
一、承包范圍:
二、合同開工、竣工日期:年月日至工程全部完工結算完畢自行終止。
三、承包方式:全過程承包,招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔,自負盈虧,甲方不提供任何材料和資金。
四、承包工程結算與財務管理辦法:
1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結算條款進行結算。
2、所有工程竣工結算,經甲方授權委托以甲方名義,由乙方負責辦理,乙方認可并承受由其負責辦理的工程結算結果。
3、甲方按結算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業稅、個人所得稅等按國家相關規定由乙方自行交納,本項目工程由甲方財務統一做帳,工程款(進度款)匯入甲方后,甲方扣除3%管理費后,甲方必須在3個工作日內將工程款匯給乙方指定賬戶。
超過7個工作日,甲方向乙方承擔按銀行最高利息的損失給乙方,如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息,由劉建光個人財產擔保乙方的所有款項給乙方。
4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合,如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款),甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。
本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,簽字蓋章生效。。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日